Fédération BTP loire
Membre de la Fédération Française du Bâtiment
Espace Emploi / Apprentissage   Espace adhérents

Désorganisation des chantiers du fait de l'épidémie de COVID

Le nombre de salariés atteint du covid explose et les entreprises de bâtiment voient leurs chantiers désorganisés. De quels moyens disposent-elles face aux donneurs d’ordre pour arrêter les travaux ou ralentir leur exécution en étant exonérées des pénalités de retard ? La présente Info réseau présente plusieurs pistes possibles pour aider nos adhérents.

Interdiction des chaudières neuves au fioul ou au charbon, à compter de juillet 2022

Les équipements de chauffage et de production d'ECS installés dans les locaux neufs ou anciens d'habitation ou professionnels ne devront pas dépasser le taux de 300 gCO2eq/kWh PCI.

ENTREPRISES DE BATIMENT : SALAIRES MINIMA DES OUVRIERS AU 1ER JANVIER 2022

La commission paritaire s’est tenue le 13 décembre 2021 à la fédération régionale du bâtiment en vue de négocier la revalorisation des salaires minimaux des ouvriers pour 2022.

ENTREPRISES DE BATIMENT : SALAIRES MINIMA DES ETAM AU 1ER JANVIER 2022

La commission paritaire s’est tenue le 13 décembre 2021 à la fédération régionale du bâtiment en vue de négocier la revalorisation des salaires minimaux des ETAM pour 2022.

MaPrimeRénov : les changements en 2022

Les décret et arrêté modificatifs du 30 décembre 2021 relatifs à MaPrimeRénov' (MPR) aménagent et complètent les modalités d'application du dispositif. Côté négatif, seuls sont désormais éligibles les logements achevés depuis au moins quinze ans, sauf en cas de remplacement d’une chaudière fioul où l’ancienneté du bien reste à plus de deux ans. Côté positif, on relève l’allongement du délai d’achèvement des travaux, l’augmentation des forfaits pour les foyers fermés ou inserts et des plafonds de ressources pour les ménages modestes et très modestes.

ACTUALITES MARCHES PUBLICS

Nous vous proposons un récapitulatif des textes relatifs aux seuils de procédure et la notification d’une facture électronique applicables depuis le 1er janvier.

Autorisations urbanisme

Nous vous informons que depuis le 6 janvier 2022, afin de prendre compte la réforme de la dématérialisation ADS, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, les formulaires CERFA ont été mis à jour ainsi que la notice explicative pour les demandes de permis de construire, d’aménager, de démolir et déclaration préalable (CERFA 51434*09).

ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS : INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS (IPD) - NOUVELLES VALEURS APPLICABLES AU 1ER JANVIER 2022 AUX OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS DE LA LOIRE

Suite à la réunion paritaire pour la fixation des IPD au cours de laquelle un accord collectif en date du 10 décembre 2021 a été trouvé, vous trouverez ci-dessous les montants des IPD applicables aux ouvriers des Travaux Publics de la Loire pour 2022.

FRAIS PROFESSIONNELS ET AVANTAGES EN NATURE - VALEURS 2022

Les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de certains frais professionnels sont revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction du taux prévisionnel d’évolution de l’indice des prix hors tabac pour l’année à venir qui est fixée à 1,50% pour 2022.

COVID-19 : LES NOUVELLES REGLES D'ISOLEMENT

Le 3 janvier, le gouvernement a publié sur son site Internet les nouvelles règles d'isolement en cas d'infection au Covid-19 ou de cas de contact. En voici le détail.

A la Une

19/01/2022
RE2020 Décryptage par la FFB

Pour vous accompagner dans la compréhension et la mise en œuvre de la RE2020, la FFB met en ligne une web-série et publie un guide pratique qui détaille les principales exigences de cette nouvelle réglementation environnementale et ses impacts sur les métiers du bâtiment. Retrouvez également le lien vers le webinaire organisé en décembre dernier (ainsi que son support diaporama et sa Foire aux questions).

> Lire la suite

19/01/2022
Désorganisation des chantiers du fait de l'épidémie de COVID

Le nombre de salariés atteint du covid explose et les entreprises de bâtiment voient leurs chantiers désorganisés. De quels moyens disposent-elles face aux donneurs d’ordre pour arrêter les travaux ou ralentir leur exécution en étant exonérées des pénalités de retard ? La présente Info réseau présente plusieurs pistes possibles pour aider nos adhérents.

> Lire la suite

14/01/2022
Interdiction des chaudières neuves au fioul ou au charbon, à compter de juillet 2022

Les équipements de chauffage et de production d'ECS installés dans les locaux neufs ou anciens d'habitation ou professionnels ne devront pas dépasser le taux de 300 gCO2eq/kWh PCI.

> Lire la suite

12/01/2022
ENTREPRISES DE BATIMENT : SALAIRES MINIMA DES OUVRIERS AU 1ER JANVIER 2022

La commission paritaire s’est tenue le 13 décembre 2021 à la fédération régionale du bâtiment en vue de négocier la revalorisation des salaires minimaux des ouvriers pour 2022.

> Lire la suite

12/01/2022
ENTREPRISES DE BATIMENT : SALAIRES MINIMA DES ETAM AU 1ER JANVIER 2022

La commission paritaire s’est tenue le 13 décembre 2021 à la fédération régionale du bâtiment en vue de négocier la revalorisation des salaires minimaux des ETAM pour 2022.

> Lire la suite




Les événements clés Les événements clés

< >
Bâtiment Actualité Bâtiment Actualité

Bâtiment Actualité N° 22 .- 29 Décembre 2021Bâtiment Actualité N° 22 .- 29 Décembre 2021
2035 :
Quelle place pour les entreprises de bâtiment ?


Indices & Taux Indices & Taux


Conjoncture banque de France Conjoncture Banque de France


Conjoncture banque de France Le Mémento du Sous-Traitant 2018


Fédération Française du bâtiment
Accéder au site de la Fédération Française du Bâtiment

CONTACTS • MENTIONS LÉGALES • BTP42 LOIRE
Copyright Formasoft|pro 2016